Судебная практика



Разъяснение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 16 марта 2007 г. № 03-30/467
О некоторых вопросах взыскания неустойки
Письмо Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 16 марта 2007 г. № 03-29/452
Об обращении взыскания на заложенное имущество
Решение Хозяйственного суда Гродненской области от 16 марта 2007 г.
Поскольку договором купли-продажи предусмотрена обязанность продавца передать покупателю комплект товаров, то при поставке части комплекта, требования продавца о взыскании задолженности по оплате сверх стоимости фактически поставленного товара суд не удовлетворил
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 16 марта 2007 г.
Суд отказывает заказчику в удовлетворении требования о взыскании пени за нарушение сроков исполнения обязательства и штрафа за поставку некомплектного товара, так как заказчиком по договору подряда не представлено доказательств нарушения подрядчиком условий договора и его вины в просрочке исполнения договорных обязательств и поставке некомплектных изделий
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 16 марта 2007 г.
Так как актами сверки расчетов, подписанными обеими сторонами, подтверждается наличие задолженности, суд удовлетворяет требования арендодателя о взыскании с арендатора задолженности по арендным платежам. Суд не принимает во внимание указание арендатора на ничтожность договора аренды, поскольку арендатор не заявил встречный иск об установлении факта ничтожности договора, а в возражениях на иск оснований для установления факта ничтожности договора суд не усматривает
Судебная практика: Увольняя директора, обратите внимание на условия трудового соглашения
Судебная практика: О соединении исковых требований
Судебная практика: О сопроводительных документах
Судебная практика: О печатях юридических лиц
Судебная практика: Регистрация перехода права собственности на объект недвижимости
Судебная практика: О требованиях к доверенности
Судебная практика: Ошибки, допускаемые нанимателем при увольнении работника по пункту 2 статьи 47 Трудового Кодекса Республики Беларусь
Решение Хозяйственного суда Минской области от 14 марта 2007 г.
Поскольку на момент судебного разбирательства все обязательства по договору сторонами полностью исполнены надлежащим образом, суд отказывает подрядчику в иске о понуждении заказчика внести изменения в договор о производстве монтажных и пусконаладочных работ
Решение Хозяйственного суда Гродненской области от 14 марта 2007 г.
Поскольку факт наличия задолженности по оплате поставленной продукции покупатель признает, суд удовлетворяет требования поставщика о взыскании суммы долга, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами. Учитывая несоразмерность неустойки последствиям неисполнения обязательства, суд счел возможным уменьшить ее на 25 процентов
Решение Хозяйственного суда Гродненской области от 14 марта 2007 г.
Суд удовлетворяет исковые требования подрядчика о взыскании задолженности по оплате выполненных работ, пени и процентов за использование чужих денежных средств, поскольку заказчик признает указанные требования . Доказательств, подтверждающих несоразмерность размера пени последствиям нарушения обязательства, приведено не было, в связи с чем ходатайство об уменьшении размера пени не подлежит удовлетворению
Решение Хозяйственного суда Могилевской области от 14 марта 2007 г.
Принятое по результатам проверки решение о применении экономических санкций не отвечает требованиям действующего законодательства и признается недействительным с момента его принятия, т. к. суд пришел к выводу, что факт занижения ООО налогооблагаемой базы по выполненным строительно-монтажным работам не нашел своего полного, ясного, объективного и документального подтверждения в акте проверки
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 14 марта 2007 г.
Так как актами сверки расчетов, подписанными обеими сторонами, подтверждается наличие данной задолженности, суд удовлетворяет требования арендодателя о взыскании с арендатора задолженности по арендным платежам. Доводы арендатора об отсутствии у арендодателя права собственности для передачи имущества в аренду не принимается судом, так как арендодателем представлены доказательства своих полномочий на сдачу имущества в аренду
Решение Хозяйственного суда Гродненской области от 13 марта 2007 г.
Требования о взыскании долга, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами подлежат удовлетворению, поскольку заказчик признает факт неисполнения перед перевозчиком своих обязательств. Довод заказчика о том, что не подлежит удовлетворению требования о взыскании неустойки за отказ от предусмотренных заявкой вагонов, поскольку заказ на предоставление вагонов не подавался, опровергается материалами дела
Решение Хозяйственного суда Гродненской области от 13 марта 2007 г.
За самовольное присоединение оборудования, устройств и приборов к сети энергоснабжения без использования средств учета расхода энергии или нарушение схем подключения этих средств с виновной стороны взыскивается штраф в 5-ти кратном размере от суммы причиненного ущерба, размер как ущерба, так и штрафа определяется актом энергоснабжающей организации
Решение Хозяйственного суда Могилевской области от 13 марта 2007 г.
Суд удовлетворяет требование продавца о взыскании суммы пени и процентов за пользование чужими денежными средствами, в связи с просрочкой оплаты товара покупателем. Во взыскании процентов по коммерческому займу суд отказывает, так как в договоре четко не определено условие о том, что стороны пришли к соглашению, в силу которого рассрочка, отсрочка платежа рассматривается как коммерческий заем
Судебная практика: Расчеты во внешнеэкономической деятельности (Удержание при расчетах суммы налога на доходы иностранных юридических лиц по договору финансового лизинга не производится в части услуг по установке оборудования, переданного в лизинг)
Судебная практика: Расчеты во внешнеэкономической деятельности (Передача векселей для последующего их использования при оплате комплектующих не приравнивается к поставке комплектующих)
Судебная практика: Расчеты во внешнеэкономической деятельности (Счета по учету задолженности клиентов перед банком не являются счетами, на которые зачисляется выручка)
Судебная практика: Расчеты во внешнеэкономической деятельности (Если плательщик указал в платежном документе порядок отнесения сумм, получатель платежа не вправе относить эти суммы на иные цели)
Судебная практика: Расчеты во внешнеэкономической деятельности (Валютная выручка резидента СЭЗ не подлежит обязательной продаже независимо от места нахождения товара)
Письмо Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 12 марта 2007 г. № 03-32/427
О некоторых вопросах ограничения права гражданина на выезд за границу
Решение Хозяйственного суда Гродненской области от 12 марта 2007 г.
Суд удовлетворяет требования поставщика о взыскании задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами и неустойки, поскольку факт задолженности по оплате поставленных товаров установлен. Ходатайство об уменьшении неустойки суд отклонил, поскольку покупатель не представил доказательств несоразмерности неустойки последствиям неисполнения обязательства, а по иным основаниям неустойка не может быть уменьшена
Решение Хозяйственного суда Могилевской области от 12 марта 2007 г.
Индивидуальным предпринимателем не представлено доказательств того, что им были предприняты какие-либо меры для получения доходов от сдачи в аренду помещений и сделаны с этой целью приготовления (вступившим в силу решением суда установлен факт ничтожности договора аренды спорного помещения между ним и другим предпринимателем). В таком случае упущенная выгода предпринимателем не доказана, и суд отказывает в удовлетворении его требования к лицу, препятствовавшему владению и пользованию помещениями, о взыскании убытков
Определение Хозяйственного суда Гродненской области от 12 марта 2007 г.
Ответчик является обособленным структурным подразделением и не обладает статусом юридического лица. Согласно законодательству производство по делу подлежит прекращению если одна из сторон не является юридическим лицом, т. к. это дело неподведомственно хозяйственному суду
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 12 марта 2007 г.
Решением хозяйственного суда вступившим в законную силу признано недействительным решение собрания участников общества о делегировании директору ООО полномочий на совершение оспариваемой сделки. Суду не были представлены доказательства, подтверждающие одобрение сделки со стороны ООО. Следовательно, по заявлению одного из участников общества суд признает такую сделку недействительной
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 7 марта 2007 г.
Суд установил, что в договоре купли-продажи автотранспортного средства оговорены все существенные условия, оплата за товар произведена покупателем в полном объеме, товар был передан ему продавцом и с этого момента покупатель приобретает право собственности на автомобиль. Право истребовать имущество из чужого незаконного владения принадлежит собственнику. В таком случае требования продавца по договору об истребовании имущества из незаконного владения необоснованны
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 6 марта 2007 г.
Суд удовлетворил требование ИМНС о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, так как факт наличия у индивидуального предпринимателя задолженности по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды более 6 месяцев подряд с даты образования задолженности не оспаривается предпринимателем и следует из материалов дела
Решение Хозяйственного суда Гродненской области от 6 марта 2007 г.
Участники ОДО несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества в пределах, определяемых его учредительными документами, но не менее чем в сумме, эквивалентной 1200 евро. Суд удовлетворяет требование ИМНС о взыскании с участников ОДО задолженности по платежам в бюджет в порядке привлечения их к субсидиарной ответственности, если мерами, предпринятыми ИМНС, отыскать имущество, на которое можно обратить взыскание в счет погашения задолженности перед бюджетом, не представляется возможным
Решение Хозяйственного суда Могилевской области от 6 марта 2007 г.
ИМНС при взыскании с индивидуального предпринимателя экономических санкций и доначисленных налогов и сборов вправе в бесспорном порядке списать указанную задолженность со счетов дебитора предпринимателя, т.е. со счетов УП, т. к. УП является должником индивидуального предпринимателя. Правовые основания для признания его неподлежащим исполнению отсутствуют в том случае, если на момент рассмотрения дела решение ИМНС о списании денежных средств со счетов дебитора в установленном порядке не отменено и не признано недействительным
Письмо Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 5 марта 2007 г. № 03-32/412
Об изменении размера уставного фонда
Письмо Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 5 марта 2007 г. № 03-29/400
О полномочиях исполнительного органа хозяйственного общества
Решение Хозяйственного суда Гродненской области от 5 марта 2007 г.
Если вред причинен транспортным средством, владелец которого заключил договор страхования, то этот вред, причиненный потерпевшему по договорам внутреннего и пограничного страхования, возмещается страховщиком в пределах установленных лимитов ответственности. Право предъявить иск к непосредственному причинителю вреда возникает лишь в том случае, если сумма страхового возмещения превышает лимит ответственности
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 5 марта 2007 г.
Поставщик вправе потребовать взыскания понесенных убытков, в случае неисполнения покупателем предусмотренной договором международной купли-продажи товара обязанности возместить уплаченную продавцом в бюджет сумму косвенных налогов по поставленному товару
Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 2 марта 2007 г. № П-207/2007
О временных ограничениях права граждан на выезд из Республики Беларусь
Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 2 марта 2007 г. № П-208/2007
О местном сборе за осуществление торговли
Решение Судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь от 2 марта 2007 г.
Сходство словесных обозначений может быть фонетическим, визуальным и семантическим. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением при наличии несовпадающих элементов, если оно ассоциируется с ним в целом
Постановление Президиума Могилевского областного суда от 2 марта 2007 г.
Согласно законодательству, основанием для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам являются такие существенные обстоятельства, которые объективно существовали на момент рассмотрения дела, могли существенно повлиять на вывод суда о правах и обязанностях заинтересованных в исходе дела лиц, но не были и не могли быть известны заявителю
Решение Хозяйственного суда Гродненской области от 2 марта 2007 г.
С арендатора в судебном порядке подлежит взысканию сумма задолженности по возвратным платежам, пеня и проценты за пользование чужими денежными средствами, в случае частичной оплаты платежей, предусмотренных договорами. Неустойка судом не уменьшается, поскольку отсутствуют доказательства, подтверждающие явную ее несоразмерность последствиям нарушения
Решение Хозяйственного суда Могилевской области от 2 марта 2007 г.
Договор следует признать незаключенным, а требование подрядчика о его расторжении - неправомерным и необоснованным представленными суду доказательствами, что влечет отказ в удовлетворении иска, если между сторонами при заключении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по спорному объекту не было достигнуто соглашение по всем существенным условиям
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 2 марта 2007 г.
В связи с нарушением субподрядчиком сроков выполнения работ и сдачи объекта в эксплуатацию суд удовлетворяет требование генподрядчика по встречному иску о взыскании неустойки. Суд считает, что генподрядчик неправомерно удерживал из подлежащих уплате субподрядчику сумм пеню и индексацию неотработанных авансов. Требования субподрядчика о взыскании задолженности за выполненные по договору субподряда строительно-монтажные работы подлежат удовлетворению
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 2 марта 2007 г.
Суд удовлетворяет требование собственника об устранении препятствия в осуществлении им права собственности на нежилое помещение путем выселения ответчика из помещения, так как договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом был подписан неуполномоченным лицом, и сделка собственником имущества впоследствии одобрена не была, а также указанный договор не был зарегистрирован в регистрирующем органе, т.е. данная сделка считается ничтожной
Решение Хозяйственного суда Минской области от 1 марта 2007 г.
Сторонами не соблюдено условие договора поставки по обмену оригиналами документа, в связи с чем требование поставщика о взыскании с покупателя стоимости принятого и не оплаченного товара удовлетворению не подлежит
Решение Хозяйственного суда Минской области от 1 марта 2007 г.
Суд удовлетворил требование исполнителя о взыскании суммы долга, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами, так как заказчик не оплатил выполненные работы. Учитывая превышение суммы пени над суммой долга, взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами, в определенной мере компенсирующих последствия просрочки оплаты работ, суд на 50% уменьшает сумму пени
Определение Хозяйственного суда Гродненской области от 1 марта 2007 г.
Если истцом не соблюден досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора с ответчиком, если это установлено законодательными актами для данной категории споров или договором, суд оставляет исковое заявление без рассмотрения
Решение Хозяйственного суда Могилевской области от 1 марта 2007 г.
В судебном заседании подтвердился факт, что при заполнении ТТН на отгрузку товаров индивидуальным предпринимателем указывались недостоверные данные относительно пункта погрузки. Следовательно, решение УДФР о применении экономических санкций за указание предпринимателем в первичных учетных документах недостоверной информации о хозяйственных операциях законно и обоснованно
Решение Хозяйственного суда Могилевской области от 1 марта 2007 г.
Действия ИМНС после принятия указанного решения по списанию недоимки по НДС за счет исполнения платежного требования, выставленного на расчетный счет дебитора в счет погашения долга ОДО перед ИМНС признаются незаконными, т. к. определением хозяйственного суда по делу о банкротстве и открытии конкурсного производства в отношении ОДО определено, что с момента вынесения данного определения приостановлены действия по исполнению исполнительных документов в отношении ОДО
Судебная практика: Передача хозяйственных споров на разрешение третейским судом
Решение Хозяйственного суда Минской области от 28 февраля 2007 г.
Иск предъявлен продавцом к прежнему собственнику филиала. Суд отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору в связи с тем, что признание юридическим лицом сделки, заключенной неуполномоченным на это в надлежащем порядке директором филиала, влечет за собой приобретение субъектом хозяйствования прав и обязанностей с момента ее совершения
Решение Хозяйственного суда Минской области от 28 февраля 2007 г.
По решению суда действия работников таможенного органа в непринятии заявленной таможенной стоимости товара по первому методу признаны незаконными, так как заявителем представлены все документы, необходимые для определения таможенной стоимости товара по первому методу (по цене сделки)
Решение Хозяйственного суда Минской области от 28 февраля 2007 г.
Суд в соответствии с содержанием договора уступки требования взыскивает с предприятия задолженность по договору подряда, а именно - сумму основного долга, пеню, проценты за пользование чужими денежными средствами. Вместе с тем суд уменьшает подлежащую взысканию пеню на 20% т.к. начисленная пеня явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 28 февраля 2007 г.
Согласно решению суда реализуемые указанным предпринимателем товары с нарушением действующего законодательства подлежат конфискации в доход государства, если предприниматель осуществлял реализацию импортной мужской обуви без наличия удостоверения о государственной гигиенической регистрации названного товара, что подтверждается актом о совершении экономического правонарушения
Решение Хозяйственного суда Гродненской области от 28 февраля 2007 г.
Новый кредитор при заключении договора уступки права требования вправе требовать в судебном порядке взыскания с покупателя основного долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку оплаты. В силу того, что покупатель на момент вынесения решения исполнил обязательство по оплате основного долга, удовлетворению подлежит требования о взыскании процентов
Решение Хозяйственного суда Гродненской области от 28 февраля 2007 г.
Если покупатель не исполнил своевременно обязанность по оплате товара, но сумма основного долга была погашена ко дню судебного заседания, то суд удовлетворяет требование продавца о взыскании пени и процентов за пользование чужими денежными средствами
Решение Хозяйственного суда Могилевской области от 28 февраля 2007 г.
Заказчик по договору подряда несвоевременно оплатил выполненную работу, следовательно подрядчик имеет право требовать взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами и пени за просрочку оплаты. Учитывая явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, суд уменьшает размер пени на 50%
Решение Хозяйственного суда Могилевской области от 28 февраля 2007 г.
С подрядчика подлежат взысканию затраты на работы по устранению выявленного брака, произведенные заказчиком за свой счет, если работа выполнена им с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы
Решение Хозяйственного суда города Минска от 28 февраля 2007 г.
Суд отказывает в удовлетворении иска участника к ООО о признании недействительными решений общего собрания, в связи с тем, что нарушения, допущенные при подготовке и проведении общего собрания участников научно-внедренческого общества с ограниченной ответственностью не являются существенными, и количество голосов одного участника общества не могло повлиять на результаты голосования
Разъяснение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 03-30/352
О некоторых вопросах, связанных с введением в действие кодексов
Письмо Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 03-29/355
О заключении сторонами арбитражного соглашения
Решение Хозяйственного суда Минской области от 27 февраля 2007 г.
Так как в судебном заседании подтверждены факты оказания услуг по подаче и уборке вагонов, хранения груза, а также неоплаты должником и его правопреемником указанных услуг, суд удовлетворяет требование транспортной организации о взыскании суммы сбора за подачу и уборку вагонов, хранение груза и процентов за пользование чужими денежными средствами по железнодорожной отгрузке к правопреемнику должника
Постановление Президиума Республиканской коллегии адвокатов от 27 февраля 2007 г. № 01/01
О результатах анализа статистических данных о работе коллегий адвокатов за 2006 год
Решение Хозяйственного суда Гродненской области от 27 февраля 2007 г.
Суд отказывает в удовлетворении требований поставщика о взыскании долга за товар, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами, поскольку не были представлены доказательства наличия долга у заказчика, документально не был подтвержден факт поставки. Заказчику возвращается перечисленная поставщику сумма, поскольку она была уплачена сверх объема обязательства по оплате
Решение Хозяйственного суда Гродненской области от 27 февраля 2007 г.
Бюро по транспортному страхованию имеет право требования к юридическому или физическому лицу, ответственному за причинение вреда, возмещения расходов в случае использования им транспортного средства в дорожном движении без заключения договора страхования, в пределах выплаченных сумм. Бюро не имеет права регресса в отношении иных сумм (расходов по оплате экспертных услуг, по комиссии банку за проведение операций по осуществлению расчетов), т.к. они не являются вредом, причиненным источником повышенной опасности
Решение Хозяйственного суда Гродненской области от 27 февраля 2007 г.
В случае использования транспортного средства в дорожном движении без заключения договора страхования, страховщик (бюро) по транспортному страхованию имеет право требования в пределах выплаченных сумм возмещения расходов к юридическому лицу, ответственному за причинение вреда. Взыскание дополнительных расходов страховщика (на экспертизу по определению размера убытков, оплату банковских и других услуг), связанных с выплатой страхового возмещения, нормами суброгации не предусмотрено
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 27 февраля 2007 г.
Суд удовлетворяет заявление о конфискации у предпринимателя указанного товара, так как по результатам проверки, проведенной КГК, установлен факт реализации индивидуальным предпринимателем женской обуви импортного производства без документов, подтверждающих ее качество (удостоверение о государственной гигиенической регистрации)
Решение Хозяйственного суда Минской области от 27 февраля 2007 г.
Суд удовлетворил требование истца о взыскании суммы основного долга за поставленный товар, так как факт получения ответчиком автошин подтверждается товарно-транспортной накладной и ответчиком не оспаривается
Судебная практика: Споры, вытекающие из договоров строительного подряда
Судебная практика: Судебная практика признания сделок недействительными (часть 2)
Судебная практика: По материалам кассационной практики Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. Временная (условная) таможенная оценка. Дополнительные документы
Судебная практика: По материалам кассационной практики Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. Срок исковой давности. Перерыв течения срока исковой давности
Судебная практика: По материалам кассационной практики Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. Срок подачи импортной таможенной декларации
Решение Хозяйственного суда Минской области от 26 февраля 2007 г.
Требования покупателя о возврате излишне уплаченной предоплаты и процентов за пользование чужими денежными средствами подлежат удовлетворению, так как в судебном заседании установлено, что продавцом поставлено товара на сумму меньшую, чем предоплата, поступившая от покупателя
Решение Хозяйственного суда Минской области от 26 февраля 2007 г.
У суда нет оснований считать сделку отчуждения объекта недвижимости ничтожной по причине несоблюдения требования о ее регистрации, так как сделка не окончена. Сделка отчуждения объекта недвижимости считается завершенной в момент ее государственной регистрации. В отношении спорного объекта такая регистрация осуществлена не была
Решение Хозяйственного суда Минской области от 26 февраля 2007 г.
Суд удовлетворил требование подрядчика о взыскании суммы задолженности за выполненные работы, пени за просрочку оплаты и проценты за пользование чужими денежными средствами, в связи с тем, что заказчик по договору подряда не оплатил выполненные работы. Суд, учитывая чрезвычайно высокий процент пени за каждый день просрочки и то, что взысканию подлежит сумма процентов за пользование чужими денежными средствами, основной долг не погашен, считает необходимым уменьшить подлежащую взысканию пеню на 20%
Решение Хозяйственного суда Минской области от 26 февраля 2007 г.
Поскольку юридическое лицо должно возместить вред, причиненный его работником при исполнении своих трудовых обязанностей, требования страховщика о взыскании с юридического лица, работником которого был причинен вред иному лицу в результате ДТП, выплаченных сумм и процентов за пользование чужими денежными средствами подлежат удовлетворению
Определение Хозяйственного суда Гродненской области от 26 февраля 2007 г.
Заявление о взыскании основного долга и пени за просрочку оплаты оставлено хозяйственным судом без рассмотрения, т. к. исковое заявление подписано лицом, которое не имело полномочий на его подписание
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 26 февраля 2007 г.
Индивидуальный предприниматель подлежит привлечению к экономической ответственности в виде штрафа, в случае подтверждения совершения индивидуальным предпринимателем правонарушения (самовольное занятие земельного участка)
Решение Хозяйственного суда Минской области от 26 февраля 2007 г.
Суд удовлетворяет требование поставщика о взыскании с покупателя суммы основного долга, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами и штрафа за необоснованный отказ от акцепта платежного требования, в связи с неоплатой покупателем поставленного товара. Учитывая, что пеня в заявленной сумме является несоразмерной последствиям просрочки платежа покупателем, суд на 60% уменьшает сумму подлежащей взысканию пени
Решение Хозяйственного суда Минской области от 23 февраля 2007 г.
Исковые требования прокурора в интересах поставщика о взыскании с покупателя суммы задолженности за поставленный товар, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами подлежат удовлетворению при ненадлежащем исполнении покупателем своих обязательств по оплате поставленного товара
Решение Хозяйственного суда Минской области от 23 февраля 2007 г.
По решению суда покупатель обязан уплатить в пользу поставщика сумму задолженности по договору поставки и пеню. В связи с тем, что величина подлежащей взысканию пени несоразмерна нарушенному покупателем обязательству по своевременной оплате химических средств защиты растений, суд уменьшает неустойку на 50 %
Решение Хозяйственного суда города Минска от 23 февраля 2007 г.
Требование о возврате из чужого незаконного владения спорного имущества являются необоснованным, так как индивидуальным предпринимателем не подтверждено возникновение у него права собственности на спорное имущество. Кроме того, истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 22 февраля 2007 г.
Судом по факту хранения и реализации предпринимателем товара в нарушение требований законодательства (без нанесения контрольных (идентификационных) знаков) подтверждается материалами дела, то товар, явившийся предметом правонарушения, вынесено решение о конфискации, а на предпринимателя налагается штраф
Решение Хозяйственного суда Минской области от 22 февраля 2007 г.
Суд признал жилищный кооператив ответственным за наступление страхового случая и удовлетворил требования страховой организации о взыскании с кооператива суммы выплаченного страхового возмещения, так как страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за наступление страхового случая
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 22 февраля 2007 г.
Поскольку перевозка товара осуществлялась без наличия требуемых в предусмотренных законодательством случаях товаросопроводительных документов (товарно-транспортной накладной ''CMR'' либо заказа-поручения), суд пришел к выводу о необходимости конфискации товара, принадлежащего ИП
Письмо Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 22 февраля 2007 г. № 03-29/320
О печатях юридических лиц
Письмо Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 22 февраля 2007 г. № 03-30/325
О некоторых вопросах регистрации недвижимого имущества
Решение Хозяйственного суда Гродненской области от 22 февраля 2007 г.
Коммерческая организация с иностранными инвестициями по решению суда, вследствие неосуществления предпринимательской деятельности более 6 месяцев подряд и не направления налоговому органу сведений о причинах неосуществления такой деятельности, может быть ликвидирована
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 22 февраля 2007 г.
Суд считает необоснованными доводы исполнительного органа о том, что наниматель неправомерно предоставлял работникам трудовой отпуск по основанию в соответствии с которым наниматель получал финансовое обеспечение из средств бюджета, так как наниматель вправе предоставить трудовой отпуск работнику по любому из оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Беларусь, если работник имеет на это право
Решение Хозяйственного суда Минской области от 22 февраля 2007 г.
Требование о взыскании неустойки суд считает необоснованным, так как договор между сторонами суд расценивает как договор на выполнение проектных и изыскательных работ, для которого нормативно-правовые акты положение о законной неустойке не содержат. Суд удовлетворяет требование подрядчика о взыскании за выполнение работ по разработке проекта котельной суммы основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами
Решение Хозяйственного суда Минской области от 22 февраля 2007 г.
Суд удовлетворяет требование поставщика о взыскании стоимости поставленного товара и процентов за пользование чужими денежными средствами, так как факт получения покупателем у поставщика товаров подтверждается товарно-транспортной накладной, доказательств оплаты стоимости товара суду не представлено
Решение Хозяйственного суда Минской области от 22 февраля 2007 г.
Суд удовлетворил требование поставщика о взыскании суммы основного долга, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами, так как покупатель не оплатил поставленную продукцию, возражений против наличия долга поставщику в заявленной сумме не заявил
Решение Хозяйственного суда Минской области от 22 февраля 2007 г.
Суд удовлетворил требование поставщика о взыскании суммы основного долга, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами, так как покупатель не оплатил поставленный товар
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 22 февраля 2007 г.
Хозяйственный суд считает исковое требование о признании за банком права собственности на указанное имущество обоснованным и подлежащим удовлетворению, в связи с тем, что имущество, переданное учредителями в виде вклада в уставный фонд банка, находится в собственности этого банка. Кроме того, спорное имущество числится на балансе банка, и он в установленном порядке уплачивает налог на недвижимость и земельный налог
Решение Хозяйственного суда Брестской области от 22 февраля 2007 г.
Суд выносит решение о конфискации мясных продуктов, в связи с тем, что мясные продукты были приобретены и транспортировались индивидуальным предпринимателем в нарушение установленного законодательством порядка (без наличия требуемых в предусмотренных законодательством случаях документов, подтверждающих приобретение (поступление) товаров)
Решение Хозяйственного суда Минской области от 21 февраля 2007 г.
Взыскание по договору поставки суммы основного долга, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами подлежат удовлетворению по требованию прокурора в интересах поставщика, так как материалами дела подтверждается поставка товара и лишь частичная его оплата покупателем
Решение Хозяйственного суда Минской области от 21 февраля 2007 г.
Согласно условиям договора за непоставку или недопоставку товара согласно условиям договора поставщик уплачивает покупателю неустойку (штраф) в размере 10 процентов стоимости непоставленного или недопоставленного в срок товара
Решение Хозяйственного суда Минской области от 21 февраля 2007 г.
С покупателя взыскивается сумма основного долга, пеня за просрочку оплаты и проценты за пользование чужими денежными средствами при несвоевременной оплате за поставленную продукцию. Суд учитывает высокий процент пени, а также тот факт, что взысканию подлежит сумма процентов за пользование чужими денежными средствами, и считает необходимым уменьшить подлежащую взысканию пеню на 20%
Решение Хозяйственного суда Минской области от 21 февраля 2007 г.
Суд удовлетворил требование поставщика о взыскании суммы основного долга, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами с покупателя, который оплатил поставленный товар частично. Принимая во внимание взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами, и тот факт, что пеня является несоразмерной последствиям просрочки платежа суд, на 20% уменьшает ее сумму
Решение Хозяйственного суда Минской области от 21 февраля 2007 г.
Суд удовлетворил требования предприятия связи о возмещении возникших убытков в виде стоимости строительных работ по восстановлению линии (кабеля) связи (реальный ущерб) и потерь доходов за период прекращения действия связи, поскольку линии связи были повреждены при выполнении работ в интересах сельского исполнительного комитета, следовательно исполком не обеспечил сохранность линии связи в полосе отвода автомобильных дорог
Решение Хозяйственного суда Минской области от 21 февраля 2007 г.
Суд прекращает дело в этой части погашения основного долга в полном объеме поскольку ответчик (покупатель) в отзыве на исковое заявление сообщил о его погашении и принял на себя расходы по госпошлине, которые обязался в ближайшее время возместить также в добровольном порядке, а истец (поставщик) отказался от иска в части взыскания основного долга и пени. Суд удовлетворил требования поставщика о взыскании процентов за пользование чужими дененжными средствами, поскольку периоды просрочки подтверждаются материалами дела


Реклама
Статистика
Правовые акты по году принятия